提問 10萬律師在線解答
律圖 > 法律知識 > 合同事務 > 合同糾紛> 合同違約賠償協議書怎么寫

合同違約賠償協議書怎么寫

跳過文章,直接獲取專業解讀?
來源:律圖與@黎永杰律師聯合整理 · 2020.09.28 · 62986人看過
導讀:包括原告、被告基本信息,訴訟內容:要求被告賠付違約金。事實和理由:按照雙方當時簽訂的合同,被告違約事實明顯。具狀人簽名,日期。

違約賠償協議書范本

甲方(出賣人):****都城物業發展有限公司

乙方(買受人):****勁松路甲1號松華園小區 單元 房業主

鑒于:

1、2007年 月 日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京商品房預售合同》(合同編號: ),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。

2、甲方應于2007年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自2008年5月20日起辦理入住手續,乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至2008年5月19日。

5、乙方已于2008年5月30日辦理了入住手續,接收了商品房。

6、自2007年11月1日起至2008年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。

甲乙雙方經協商,達成以下協議共同執行

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元,于2008年 月 日前以現金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________ 乙方:________

________ 年________ 月________ 日

希望律圖網站的小編為您帶來的文章能夠解決您在實際生活中所遇到的問題,若是您還有其他的法律疑問,可以隨時聯系我們律圖網站上的專業律師們。

延伸閱讀:
有法律問題?東城區律師為您在線解答
展開全文
糾錯

內容糾錯

內容有誤 未解決問題 法條過時 內容過時 排版錯亂 其他錯誤
聲明:該內容系律圖網結合政策法規整理發布,若內容有誤或涉及侵權請點擊意見反饋提交問題,我們將按規定核實后及時處理。
看完仍有疑問?想要更詳細的答案?
更快速 更準確 更全面

更多#合同糾紛相關

加載更多
更多

合同糾紛熱門文章

  • 1、因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。2、因保險合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。3、因票據糾紛提起的訴訟,…
    6588次閱讀2021.04.09
  • 《民法典》第五百九十一條規定:“當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失…
    20034次閱讀2021.02.25
  • 因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。沒有約定管轄法院的情況下,因買賣合同產生的糾紛只能由被告住所地或合同履行地法院管轄。被告是公民的,戶籍所在…
    8376次閱讀2021.02.02
  • 不要行政命令擔保(或稱領導干預擔保。這種擔保違背自愿原則,在是否設立擔保、采用何種形式擔保、擔保多大范圍的債務這些問題上不是由當事人商定,而是在領導干部用行政命令或出面…
    26216次閱讀2021.01.25
  • 無效合同的訴訟時效,《民法典》第一百八十八條規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的,依照其規定。
    516076次閱讀2020.12.22
更多

律師權威解答

想獲取更多合同事務資訊

微信掃一掃
日本强伦姧人妻完整版,诱人的护士BD在线观看,日本强伦姧护士在线观看